生活中存在著因?yàn)楣こ贪l(fā)包人的各種原因而導(dǎo)致的工程停工現(xiàn)象，如發(fā)包人拖欠工資，沒(méi)有按時(shí)提供原材料等，那么，工程停工后怎樣索賠？
(資料圖)
法妞網(wǎng)友咨詢：
工程停工后怎樣索賠？
張從弟律師解答：
工程如果因發(fā)包人原因造成停工的，無(wú)論停工多長(zhǎng)時(shí)間，只要造成承包人損失的，承包人都可以要求賠償。
《中華人民共和國(guó)合同法》
第二百八十四條 【發(fā)包人原因致工程停建、緩建的責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。
最高法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同若干問(wèn)題的司法解釋》第19條規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)工程量有爭(zhēng)議，按照施工過(guò)程中形成的簽證等書面文件確認(rèn)，承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工，但未能夠提供簽證文件證明工程量發(fā)生的，可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量?！?/p>
承包人要充分利用合同簽證條款中“逾期視為認(rèn)可”的規(guī)定保護(hù)自己的權(quán)利。比如涉及工程價(jià)款調(diào)整的規(guī)定，合同通用條款23.4條：承包人應(yīng)當(dāng)在價(jià)款調(diào)整的情況發(fā)生后14天內(nèi)，將調(diào)整原因、金額以書面形式通知工程師、工程師確認(rèn)調(diào)整金額后作為追加合同價(jià)款，與工程款同期支付。工程師收到承包人通知后14天內(nèi)不予確認(rèn)也不提出修改意見(jiàn)的，視為同意該調(diào)整。
【點(diǎn)擊下方小程序，直接咨詢法律問(wèn)題】
張從弟律師補(bǔ)充：
《中華人民共和國(guó)民法典》
第八百零三條 【發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請(qǐng)求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條 【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。
張從弟律師結(jié)語(yǔ)：
所有的簽證聯(lián)系單，只要承包人按合同約定書面向發(fā)包人或者工程師提出，逾期不回復(fù)，均視為認(rèn)可。所以承包人要做的工作，第一是在合同約定的時(shí)間內(nèi)提交簽證單；第二要送達(dá)。要有承包人或監(jiān)理工程師的簽收單。碰到發(fā)包人不收怎么辦？承包人可以用掛號(hào)信、公證送達(dá)、律師見(jiàn)證送達(dá)等方式送達(dá)簽證聯(lián)系單。只要是法律意義上的送達(dá)，不按合同約定的時(shí)間給予承包人書面的意見(jiàn)，發(fā)包人將承擔(dān)對(duì)其不利的法律后果。
15037178970
